КОНТРАКТ

на выполнение ремонта кузова и ЛКП автомобиля (кузовных, малярных, арматурно-механических) работ ТС

 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «ЛАК-ГРУПП», в лице  директора, Бизикина Павла Викторовича действующего на основании Устава и Агентского договора № ____, именуемое далее «Единый Заказчик», с одной стороны, _____________________________________________________именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице  ________________________________________, действующего на основании_____________________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

Участник-Заказчик – авторизованное в «Система ЛАК» (системе) физическое или юридическое лицо, размещающее задание на «Электронной Площадке» системы. Лицо, являющееся собственником (представителем собственника) транспортного средства и осуществляющее финансирование исполнения Контракта

 

Единый Заказчик  – Организатор торгов, выступающий в качестве агента от имени Участника-Заказчика на представление его интересов в рамках Контракта с Исполнителями/Поставщиками выполняющее функции по организации исполнения задания и проведению торгов на ЭП, а также производящее сопровождение (мониторинг) исполнения задания.

 

Техническое задание — совокупность договоренностей Участников системы применительно к предмету и условиям производства в рамках Контракта, оформленное при помощи программно-технических средств ЭП. Документ, определяющий вид, объем и прочие характеристики работ, товаров и услуг  в рамках Контракта.

 

Электронная Площадка (ЭП) – Web-сайт: www.laksb.ru программно-аппаратный комплекс, осуществляющий проведение торгов (конкурсов, аукционов) в электронной форме в сети Интернет и расположенный по адресу: http://www.laksb.ru

 

Обеспечительный платеж – денежные средства, внесенные собственником транспортного средства на расчетный счет «Единого Заказчика» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту.

 

Исполнитель – физическое или юридическое лицо, выполняющее работы по заданию в рамках контракта с заказчиком работ и услуг.

 

Поставщик – физическое или юридическое лицо, способное на законных основаниях предоставить требуемые товары или оказать  услуги для выполнения задания.

 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

 

1.1. По настоящему Контракту «Исполнитель» обязуется выполнить, а «Единый Заказчик» принять и оплатить работы, установленные Техническим заданием.

 

1.2. Качество и техническое исполнение работы должны соответствовать требованиям Технического задания (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта и соответствовать требованиям законодательства РФ, нормативным, методическим и другим документам, утверждаемым в установленном порядке.

 

1.3. Транспортное средство, являющееся объектом производства работ по Контракту, передается владельцем транспортного средства «Исполнителю» на основании соответствующего акта приема-передачи (Приложение № 2). С момента подписания указанного акта «Исполнитель» несет ответственность за обеспечение сохранности транспортного средства, а также несет риск случайной гибели или повреждения транспортного средства до момента соответствующей передачи транспортного средства его владельцу либо уполномоченному владельцем в соответствии с действующим законодательством РФ, лицу.

 

1.4. Сведения которые должны находиться в Техническом задании:

 

1.4.1. Техническое задание №;  ЛОТ №; Агентский договор №; Уровень ремонта; Класс качества.

1.4.2. Заказчик/Владелец/Собственник ТС, Адрес, телефон; Единый Заказчик Адрес, телефон; Исполнитель Адрес, телефон.

1.4.3. Марка, модель ТС; Государственный регистрационный номер; VIN; Год выпуска; Кузов №; Пробег.

1.4.4. Работы подлежащие выполнению Исполнителем (Победителем торгов): Количество деталей; Название детали; Наименование работ; Цена (руб.); Сумма (руб.) Итого  работы (руб.)

1.4.5. Запасные части подлежащие замене и оплате Заказчиком (Плательщиком): Название детали; Номер детали; Дополнительная информация; Срок поставки; Количество (шт.); Цена (руб.); Сумма (руб.); Итого запасные части (руб.)

1.4.6. Запасные части Заказчика: Наименование детали; Кол-во (шт.); Срок предоставления запасных частей Заказчиком.

1.4.7. Услуги (дополнительные услуги) предоставляемые Заказчику; тип/вид/наименование; Кол-во (дней/км.); Цена (руб.); Сумма (руб.) Итого услуги (руб);

1.4.8. Всего  к  оплате; Срок проведения работ (дней), Норма времени (СТ).

1.4.9. Подписи сторон: Заказчик (Владелец/Собственник ТС); Единый Заказчик; Исполнитель.

 

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

 

2.1. Цена Контракта устанавливается в соответствии с результатами проведенных электронных торгов на ЭП http://www.laksb.ru и составляет (__________) рублей ____ копеек, в том числе:

 

- за товары (запчасти) составляет (___________) рублей ____ копеек

- за услуги (эвакуатор) составляет (____________) рублей _____ копеек

- за услуги (автомобиль на прокат) составляет (________) рублей ___ копеек.

- за работы (выполненный ремонт) составляет (________) рублей ___ копеек.

 

2.2. Цена, указанная в п. 2.1 настоящего Контракта, включает в себя стоимость выполняемых работ, услуг, расходы на перевозку, приобретение запасных частей и материалов, необходимых для выполнения Контракта «Исполнителем» согласовывается с Участником – Заказчиком, утверждается в Техническом задании (Приложение № 1)  и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

 

2.3. Цена Контракта, указанная в п. 2.1 настоящего Контракта, является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта. Допустимые изменения определяются п. 3.5. настоящего Контракта.

 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 

3.1. Финансирование по настоящему Контракту осуществляется за счет средств «Участника-Заказчика».

 

3.2. Оплата выполненных работ осуществляется «Единым Заказчиком» любым не запрещенным способом согласно действующего законодательства РФ.

 

3.3. Окончательный расчет с «Исполнителем»  осуществляется в течение 3 (трех) банковских дней после подписания всеми участниками (Участник-Заказчик, Единый Заказчик, Исполнитель) акта выполненных работ в момент передачи ТС владельцу либо уполномоченному владельцем лицу.

 

3.4. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета «Единого Заказчика».

 

3.5. В случае если в процессе выполнения работ «Исполнителем» будет выявлена необходимость проведения дополнительных работ в отношении транспортного средства, не указанных в Техническом задании, либо необходимость приобретения материалов или иные обстоятельства, увеличивающие цену работ, указанную в Контракте, Исполнитель составляет и предоставляет «Единому Заказчику» акт согласования дополнительных работ (Приложение №5). Стороны составляют дополнительный Заказ-наряд, предварительно утвердив необходимость выполнения дополнительных работ с «Участником-Заказчиком».

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 

4.1. «Исполнитель» обязан:

4.1.1. Выполнить работу и передать результаты работы «Единому Заказчику» в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания.

4.1.2. Исполнять обязательства, установленные настоящим Контрактом, добросовестно, с надлежащим качеством, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным, методическим и другим документам, утверждаемым в установленном порядке.

4.1.3. Вести регистрацию и учет всех операций, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

4.1.4. Произвести заказ необходимых запасных частей, принять их на ответственное хранение до момента использования в рамках Технического задания у поставщиков, являющихся участниками «Системы ЛАК» и определенных в (Приложении № 4) Контракта.

4.1.5. При выявлении непригодности, недоброкачественности запасных частей, иных предоставленных материалов, которые могут повлиять на качество работы, приостановить работу и немедленно информировать «Единого Заказчика».

4.1.6. В течение всего срока действия Контракта предоставлять по требованию «Единого Заказчика» информацию о ходе исполнения Контракта не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующего требования.

4.1.7. Уведомить «Единого Заказчика» о готовности работы по телефону/факсу/ СМС сообщением или адресу электронной почты, которые указаны в реквизитах «Единого Заказчика».

4.1.8. По окончании работ по Контракту незамедлительно передать результат выполненных работ «Единому Заказчику» / «Участнику – Заказчику» по акту выполненных работ.

4.1.9. Своими силами и за свой счет в срок, установленный «Единым Заказчиком», устранить допущенные по его («Исполнителя») вине недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, указанных в Контракте и в Техническом задании.

 

4.2. «Исполнитель» вправе:

4.2.1. Самостоятельно определять способы и методы выполнения работ по Контракту, но не противоречащим условиям, установленным «Единым Заказчиком».

4.2.2. Привлекать к выполнению отдельных работ «Субисполнителей», но только с письменного согласия «Единого Заказчика». При этом «Исполнитель» несет ответственность за действия «Субисполнителей», в том числе за качество результатов выполненных ими работ и сроки выполнения работ, как за свои собственные.

 

4.3. «Единый Заказчик» обязан:

4.3.1. Подготовить и передать «Исполнителю» документацию, необходимую для реализации настоящего Контракта.

4.3.2. Осуществлять контроль за предоставлением сопутствующих услуг, определенных «Исполнителем» (являющихся участниками «Системы ЛАК» и определенных в Приложении № 4 Контракта) в рамках реализации Контракта.

4.3.3. Произвести предварительную приемку результатов выполненных «Исполнителем» работ по настоящему Контракту и подписать Акт оценки произведенного ремонта (Приложение № 3).

4.3.4. При наличии замечаний или претензий к выполненным «Исполнителем» работам «Единый Заказчик» обязан указать об этом в Акте оценки произведенного ремонта.

4.3.5. Оплатить результаты работ «Исполнителя» в соответствии с условиями настоящего Контракта.

 

4.4. «Единый Заказчик» вправе:

4.4.1. Получать от «Исполнителя» всю необходимую информацию о ходе исполнения Контракта.

4.4.2. Требовать выполнения «Исполнителем» своих обязательств по настоящему Контракту с надлежащим качеством, соответствующим требованиям положений, нормативов или иных методических документов, утвержденных в установленном порядке, а также действующего законодательства Российской Федерации.

4.4.3. В случае если работы по Контракту выполнены «Исполнителем» с отступлением от его (Контракта) условий, положений, нормативов или иных методических документов, утвержденных в установленном порядке и содержащихся в Техническом задании, либо от норм действующего законодательства Российской Федерации или с иными недостатками, «Единый Заказчик» вправе по своему выбору потребовать от «Исполнителя»:

4.4.3.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

4.4.3.2. Соразмерного уменьшения цены работ по Контракту, указанной в разделе 2 Контракта.

4.4.4. В случае если недостатки результата работы в установленный «Единым Заказчиком» разумный срок не были устранены «Исполнителем» (п. 4.4.3.1 настоящего Контракта), «Единый Заказчик» вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

4.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении сроков выполнения работ или при наличии заключения эксперта по качеству работ:

 

- если «Исполнитель» не приступает своевременно к исполнению обязательств по настоящему Контракту или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, «Единый Заказчик» вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков;

 

- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, «Единый Заказчик» вправе назначить «Исполнителю» разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении «Исполнителем» в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта, а также потребовать возмещения убытков;

 

- если отступления в работе от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата работы в установленный «Единым Заказчиком» разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, «Единый Заказчик» вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать от «Исполнителя» возмещения причиненных убытков.

 

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

 

5.1. «Исполнитель» по окончании выполнения работ по Контракту согласует с «Единым Заказчиком» дату и время предварительной приемки выполненных работ.

 

5.2. «Исполнитель» в согласованное с «Единым Заказчиком» время, предоставляет последнему для предварительной приемки объект работ (ТС).

 

5.3. В случае мотивированного отказа «Единого Заказчика» от подписания Акт оценки произведенного ремонта «Исполнителю» направляется в письменном виде. «Исполнитель» обязан в течение срока установленного «Единым Заказчиком» своими силами и за свой счет устранить выявленные нарушения и недостатки. Акт оценки произведенного ремонта подписывается в этом случае после устранения замечаний.

 

5.4. При отсутствии замечаний к выполненной работе у «Единого Заказчика» «Стороны» производят согласование даты и времени передачи выполненной работы собственнику (уполномоченному собственником лицу) транспортного средства.

 

5.5. При передаче Заказчику (собственнику/уполномоченному собственником лицу) транспортного средства (результата работ) передается сформированный пакет документации по заказу, включающий:

 

- агентский договор (приложения к агентскому договору)

- техническое задание;

- акт приема-передачи ТС;

- акт оценки произведенного ремонта;

- реестр участников исполнения Контракта;

- гарантийный сертификат;

- пакет исполнительской и отчетной документации;

 

5.6. Работы считаются принятыми с момента подписания Заказчиком (собственником, уполномоченным собственником лицом) Акта выполненных работ.

 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

 

6.1. Контракт предусматривает обеспечение его исполнения в размере 100 (сто) % от фактической цены Контракта (установленной на ЭП), что составляет______ (_______________________________) рублей ____ коп.

 

6.2. Обеспечение исполнения Контракта осуществляется «Участником-Заказчиком» (собственником транспортного средства) путем внесения денежных средств, в размере, установленном п. 6.1. Контракта, на расчетный счет «Единого Заказчика» в установленный «Единым Заказчиком» срок.

 

6.3. «Единый Заказчик» в течение 3 (трех) дней с момента поступления обеспечительного взноса на расчетный счет обязуется разместить в единой информационной системе (Личный кабинет) документ (сведения), подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта.

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ГАРАНТИИ

 

7.1. «Исполнитель» гарантирует, что качество работ соответствует требованиям, указанным в Техническом задании, требованиям законодательства РФ, нормативным, методическим и другим документам, утверждаемым в установленном порядке.

 

7.2. В случае нарушения сроков проведения работ, установленных в Техническом задании (п. 1.4 настоящего Контракта), «Единый Заказчик» вправе потребовать от «Исполнителя» уплаты неустойки в размере 1 (один) % за каждый день просрочки.

 

7.3. В случае нарушения срока оплаты, установленного п.п. 3.2-3.4 настоящего Контракта, «Исполнитель» вправе потребовать от «Единого Заказчика» уплаты неустойки в размере 1 % (один процент) от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

 

7.4. Выплата штрафных санкций не освобождает «Стороны» от обязательств по настоящему Контракту.

 

7.5. Меры ответственности «Сторон», не предусмотренные в настоящем Контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

 

7.6. Гарантийный срок со дня подписания акта выполненных работ по настоящему Контракту составляет:

 

- на выполненные малярные и кузовные работы 6 (шесть) месяцев;

- на запасные части 14 (четырнадцать) дней;

- на регулировочные и арматурно-механические работы 3 дня.

 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

 

8.1. Сторона освобождается от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если докажет, что их надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях. К указанным обстоятельствам, в частности, относятся: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, войны, действия государственных органов и органов местного самоуправления, а также иные обстоятельства.

 

8.2. В случае, если сторона пострадает от событий, указанных в п. 8.1 настоящего Контракта, она должна незамедлительно известить другую Сторону об этом в письменном виде. Письменное извещение должно содержать описание чрезвычайного обстоятельства и оценку последствий, а также объяснение, каким образом данное событие может повлиять на выполнение стороной своих обязательств по данному Контракту, и когда станет возможным выполнить эти обязательства.

 

8.3. В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается в течение 1 месяц либо если на момент возникновения обстоятельств непреодолимой силы есть основания полагать, что они будут продолжаться не менее 1 (один) месяц, стороны обязуются в кратчайшие сроки вступить в переговоры с целью выработки и реализации иных способов исполнения настоящего Контракта.

 

8.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой стороны стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

 

8.5. Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по настоящему Контракту не влечет освобождения этой стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных сторонами неисполнимыми по настоящему Контракту.

 

8.6. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более

3 месяцев, то сторона имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт, оформив Соглашение о расторжении Контракта. Соглашение о расторжении настоящего Контракта вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями сторон.

 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

 

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по данному Контракту.

 

 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

 

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.

 

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 14 (четырнадцать) календарных дней с даты поступления претензии.

 

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение суда, (Арбитражного суда) по месту нахождения Агента.

 

10.4. При разногласиях по качеству выполненных «Исполнителем» работ Стороны могут обратиться к эксперту. Оплата проведения экспертизы выполняется Стороной, выразившей такое намерение.

 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

 

11.1. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

 

11.2. Все изменения и дополнения к Контракту совершаются в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

 

11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

 

11.4. Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются приложения:

11.4.1. Агентский Договор (приложения к агентскому договору).

11.4.2. Техническое задание (Приложение N 1).

11.4.3. Акт приема передачи (Приложение N 2).

11.4.4. Акт оценки произведенного ремонта (Приложение № 3).

11.4.5. Список участников исполнения Контракта (Приложение № 4).

11.4.6. Акт согласования дополнительных работ (Приложение № 5).

11.4.7. Гарантийный сертификат (Приложение № 6).

11.4.8. Пакет исполнительской и отчетной документации; акт выполненных работ;

 

 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

 

---

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Наименование
ИНН, КПП, ОГРН
Адрес
Телефон
Е-mail
Банковские реквизиты
ОКПО

---

ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК	ООО «ЛАК-ГРУПП»
ИНН, КПП, ОГРН	ИНН 3662987585 / КПП 366201001 / ОГРН 1153668038040
Адрес	Россия, 394088, г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, 3 Б, оф. 345
Телефон	+7 (473) 333-45-33
Web-сайт	www.laksb.ru
Е-mail	info@laksb.ru
Банковские реквизиты	р/с 40702810402940004617 ; к/с 30101810200000000593 в АО «АЛЬФА-БАНК», БИК 044525593
ОКПО	94017337

---

  

Можете связаться с нами по телефону +7 (473) 333-45-33 или e-mail: info@laksb.ru

мы охотно ответим на вопросы - по работе в целом или по любому интересующему Вас этапу.